8841#
中医院与某建筑公司签订了一份建筑工程承包合同,约定由建筑公司为医院建造住院大楼,合同总价款300万元,医院支付了预付款150万元。在合同履行期,因土地使用权问题,医院被上级主管部门通知停建。医院及时向建筑公司通知停建。建筑公司此时已支付了200万元的建筑费,不愿停工,便继续修建。因未停工,给医院造成10万元损失。根据有关法律规定,下列表述哪项正确?
  • 建筑公司有权继续修建
  • 建筑公司有权要求医院给付150万元
  • 建筑公司有权要求医院给付50万元
  • 建筑公司有权要求医院给付40万元
  
本题有 10 条评论
参考答案:D
您的答案:
答案解析: 您需要[登陆]或[注册]以后才可以查看本题详细解析
答案投票:您认为题库提供的答案及解析正确吗?请在下面认真投票哦!
96
20
5
详细评论内容
10 # meined 发表于 2015-8-24 23:35
这题有些模糊,到底是问最终可以获得的,还是问有权主张的
建筑公司有权主张50W,只不过50W里面又有10W要赔回去
但如果从债的抵消上面说的话,那是另外一回事
9 # lawerhero 发表于 2012-5-30 13:16
《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁,材料和构件积压等损失和实际费用。”
8 # elvis 发表于 2012-4-17 01:20
这里应该理解成最终建组公司可以拿到多少赔偿。
7 # 巴特勒船长 发表于 2012-4-8 22:27
抱歉,答案是c,50w
6 # 巴特勒船长 发表于 2012-4-8 22:26
建筑公司有权请求50w,医院有权请求10w。怎么能混淆呢。答案为d。
5 # 法大梦 发表于 2011-6-2 23:30
似是故人来 2009年07月20日 11:53:56
50万,医院要求建筑公司赔偿是另一个关系了
同意 这个答案很有问题
4 # liuhao123 发表于 2010-8-12 23:38
284条:[发包人原因致使工程停建、缓建的责任]。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或减少损失,赔偿承包人因此造成的的停工、窝工、倒运等损失和实际费用。
3 # 似是故人来 发表于 2009-7-20 11:53
50万,医院要求建筑公司赔偿是另一个关系了
2 # 高小坑 发表于 2009-7-2 19:32
同意
1 # 阿古兽 发表于 2009-6-28 11:04
本题应该选CD,从题目上可以看出,到医院要求停工时,建筑公司总支付的建筑费为200万元,医院以支付了150万,因此医院还欠50万元,虽然建筑公司造成了医院10万元的损失,应该予以赔偿,但是从题目上并无表明医院因这10万元要求与其欠建筑公司的50万元进行抵消,而且选项CD中,仅仅表明建筑公司可以请求医院给付多少钱,从法律上仅仅规定当事人有向法院提出请求的权利,但是并无规定每项请求的具体数额都必须符合法律规定,因此当事人的请求是否符合法律规定是属于法院审查的内容,因此就算建筑公司要求医院给付10万、50万、甚至更多都是合法的,但至于是否得到法院的支持是另外一回事。
点击查看更多